本文目錄

• 模具合同怎么寫？
• 勞動法中給廠里做報(bào)廢工件要怎么賠？
• 來料加工中的料件費(fèi)和加工費(fèi)怎么算的？
• 新車零件壞怎樣索賠？
• 零件外包生產(chǎn)過程管理流程？
• 我賣的激光切割機(jī)的重量與合同不符怎么辦？
=====================================================

模具合同怎么寫？

答：模具加工協(xié)議

定作方: 承攬方：

地址: 地址:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

聯(lián)系人: 聯(lián)系人:

一、經(jīng)買賣雙方友好協(xié)商,定作方委托承攬方加工生產(chǎn)__ __模具共______套。雙方達(dá)成如下加工協(xié)議模具基本情況:

產(chǎn)品名稱 序 號 零件名稱 穴 數(shù)(模具類型) 模具單價(jià)（RMB元） 交貨條件

總價(jià)： （含17%增值稅）

二、以上各套模具使用材質(zhì)：_____________________(以上模具用料由承攬方提供)。

三、雙方的權(quán)利及責(zé)任：

定作方責(zé)任及權(quán)利如下：

1. 定作方負(fù)責(zé)交付給承攬方本項(xiàng)目的研發(fā)進(jìn)度要求及計(jì)劃，并盡可能地提供項(xiàng)目的銷售預(yù)測。

2. 定作方負(fù)責(zé)交付給承攬方執(zhí)行本合同所需的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料，并且負(fù)責(zé)技術(shù)方面的支持工作。

3. 對交付給承攬方的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)技術(shù)資料，定作方具有唯一的解釋權(quán)，當(dāng)發(fā)生歧義時(shí)，承攬方應(yīng)征詢定作方意見，由定作方確認(rèn)。

4. 承攬方完成模具的設(shè)計(jì)和制造后，由定作方去承攬方現(xiàn)場對模具進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)或由承攬方提供產(chǎn)品樣品到定作方進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)。本合同中所指模具包含產(chǎn)品本身的模具及后續(xù)生產(chǎn)所需的夾治具和模具。

承攬方權(quán)利及責(zé)任如下：

1. 承攬方負(fù)責(zé)根據(jù)定作方提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行模具的設(shè)計(jì)和制造，承攬方負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定按時(shí)完成符合定作方設(shè)計(jì)要求的模具。

2. 承攬方負(fù)責(zé)按時(shí)按量提供認(rèn)證及樣板測試、試產(chǎn)所需的產(chǎn)品。同時(shí)承攬方必須提供相關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)的檢驗(yàn)測試報(bào)告供定作方確認(rèn)。如需修/改模, 送板時(shí)同時(shí)也要附檢驗(yàn)測試報(bào)告（注明修改的地方）

3. 模具由定作方認(rèn)證合格后，由承攬方負(fù)責(zé)模具的封存。如定作方同意承攬方進(jìn)行產(chǎn)品的后續(xù)加工生產(chǎn)，則由承攬方負(fù)責(zé)模具的修理和維護(hù)，承攬方必須根據(jù)定作方或定作方授權(quán)的第三方的訂單進(jìn)行批量生產(chǎn)。

4. 對給定作方生產(chǎn)的所有模具，承攬方應(yīng)提供的詳細(xì)的設(shè)計(jì)圖紙給定作方。所有的圖紙必須以Autocad或Pro-Eng(PRO-el2)制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批準(zhǔn)。

四、 技術(shù)條款：

1. 模具的修理和維護(hù)：在生產(chǎn)過程中模具的修理和維護(hù)由承攬方負(fù)責(zé)；

2. 在雙方協(xié)商無異議之后，定作方提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)技術(shù)資料給承攬方, 并派工程人員同承攬方進(jìn)行技術(shù)交流或承攬方派工程人員到定作方進(jìn)行技術(shù)交流，產(chǎn)品圖紙及技術(shù)要求列表見附件1；

3. 承攬方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品能夠達(dá)到定作方的品質(zhì)要求

4. 承攬方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品的產(chǎn)能能夠達(dá)到承攬方的交貨要求：

日產(chǎn)能：_______K 月產(chǎn)能：______K

5. 承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達(dá)到40萬次。

6. 未經(jīng)定作方允許,嚴(yán)禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進(jìn)行加工，否則視為違約，由承攬方依本合同的違約條款承擔(dān)違約責(zé)任。

五、商務(wù)條款：

1 . 模具價(jià)格：

1.1 經(jīng)雙方協(xié)商后，由承攬方提供定作方認(rèn)可的模具最終報(bào)價(jià)，并簽訂價(jià)格確認(rèn)書，作為本合同不可缺少的一部分。

1.2 模具合同總金額（含____%增值稅）RMB___。

1.3 模具價(jià)格總金額已包含如下費(fèi)用，承攬方不得以以下原因向定作方要求費(fèi)用：

1.3.1 承攬方對產(chǎn)品進(jìn)行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費(fèi)用；

1.3.2 承攬方按合同規(guī)定進(jìn)行模具設(shè)計(jì)、試模所需的材料和設(shè)備及人工等費(fèi)用；

1.3.3 承攬方提供給定作方進(jìn)行模具和產(chǎn)品認(rèn)證的試模樣品（800套）的費(fèi)用；

1.3.4 承攬方為保證模具正常生產(chǎn)制作的模具易損備件的費(fèi)用；

1.3.5 承攬方為保證產(chǎn)品正常生產(chǎn)所準(zhǔn)備的其他工序的相關(guān)工具和治具的費(fèi)用。

1.4 當(dāng)定作方書面要求承攬方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的變更對模具進(jìn)行修改時(shí)，如果模具修改較簡單， 包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則承攬方不需向定作方收費(fèi)；如果模具修改較復(fù)雜，對整個模具的結(jié)構(gòu)影響很大，則由承攬方根據(jù)修改模具所需工時(shí)向定作方報(bào)價(jià)，由定作方承擔(dān)相應(yīng)的模具修改費(fèi)用。如果因?yàn)槌袛埛降脑?因模具不能滿足定作方的要求而進(jìn)行的修?；蚋哪?定作方不承擔(dān)任何責(zé)任.

1.5 由于承攬方原因?qū)е露ㄗ鞣叫枰ㄙM(fèi)正常技術(shù)支持外的人工及費(fèi)用，承攬方應(yīng)根據(jù)定作方認(rèn)可的方式給予相應(yīng)的補(bǔ)償。

2. 開模進(jìn)度：

2.1 承攬方在收到定作方確認(rèn)后的產(chǎn)品圖檔之后，即開始進(jìn)入模具設(shè)計(jì)和制作階段,開模周期為__25__天

2.2 由于定作方原因造成制模進(jìn)度的延誤，不計(jì)算在內(nèi)。

2.3 如果承攬方模具制作出現(xiàn)工藝和其它的錯誤，導(dǎo)致模具無法驗(yàn)收合格而定作方又急需生產(chǎn)，承攬方應(yīng)先用現(xiàn)有的模具安排生產(chǎn)，同時(shí)再根據(jù)圖紙和樣板要求免費(fèi)重新開模。

3. 付款方式:

乙方同意甲方按如下方式付款。

3.1 單獨(dú)結(jié)算的方式： 月結(jié)，開票后60天，開17%增值稅發(fā)票.

3.1.1 本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整（人民幣________元整），定作方支付模具總金額的_____%，剩余___%模具費(fèi)分?jǐn)傇谑?0K產(chǎn)品內(nèi)，如果訂單數(shù)量不足50K，定作方需補(bǔ)給承攬方未攤完的模具費(fèi)。

3.1.2 自雙方合同簽訂后，承攬方提供增值稅發(fā)票(模具總額的___0%),定作方在二十個工作日內(nèi)支付。

4. 產(chǎn)品定單：唯有產(chǎn)品樣品品質(zhì)驗(yàn)收合格且經(jīng)定作方書面確認(rèn)后，承攬方方可接受定作方或定作方授權(quán)的第三方的訂單。定作方授權(quán)的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從于本合同。

六、 產(chǎn)品品質(zhì)保證

承攬方在完成模具后，承攬方同意按照定作方品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)以保證產(chǎn)品品質(zhì)(首件確認(rèn)報(bào)告).

定作方對品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容根據(jù)實(shí)際需要保留修改的權(quán)利。

七、模具所有權(quán)

1．本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖（包括2D和3D）的所有權(quán)，均歸定作方所有，承攬方不得干涉定作方對模具的處置權(quán)。如在承攬方生產(chǎn),由承攬方負(fù)責(zé)保管,未經(jīng)定作方同意,承攬方不得將此模具提供給第三者生產(chǎn), 否則定作方有權(quán)要求承攬方退還模具費(fèi)并賠償造成的損失.

2． 定作方付清模具款后，要求將模具從承攬方處轉(zhuǎn)出時(shí)，承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進(jìn)行轉(zhuǎn)移驗(yàn)收，并自行承擔(dān)費(fèi)用將磨損部件更換以保證重新開始生產(chǎn)。承攬方有義務(wù)對模具進(jìn)行組裝、防銹和包裝處理，并發(fā)運(yùn)至定作方指定的地點(diǎn)。所有模具的組裝圖和零件圖（包括2D和3D）和所有夾治具必須同時(shí)轉(zhuǎn)移給定作方。

3． 模具轉(zhuǎn)移過程中，如因承攬方不當(dāng)組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產(chǎn)生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔(dān)。

八、 模具維護(hù)

1. 承攬方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內(nèi)由承攬方負(fù)責(zé)免費(fèi)保養(yǎng)維修, 如模具在使用壽命內(nèi)不能使用, 承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)更換或重新開模,并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用.

2. 承攬方應(yīng)對模具的修改、維護(hù)和修理等情況及時(shí)登記造冊，無論此種修改、維護(hù)和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關(guān)的技術(shù)細(xì)節(jié)或證據(jù)，定作方可以隨時(shí)間登記，無需通知。承攬方每三個月應(yīng)將登記記錄復(fù)印一次給定作方。承攬方應(yīng)主動定期完成此項(xiàng)任務(wù)，無需定作方另行提出要求。

九、知識產(chǎn)權(quán)

1. 本合同所涉及的產(chǎn)品造型及定作方提供的設(shè)計(jì)圖紙和其他資料中所包含的知識產(chǎn)權(quán)為定作方所擁有，未經(jīng)定作方許可，承攬方不得向任何公司和個人泄漏，否則由此產(chǎn)生的一切損失由承攬方負(fù)責(zé)；定作方僅同意承攬方基于本合同項(xiàng)下的目的使用定作方所提供的一切資料和信息,

2. 承攬方同意其不會將定作方所提供的設(shè)計(jì)圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則定作方有權(quán)追究承攬方相應(yīng)的責(zé)任; 未經(jīng)定作方書面許可，承攬方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和信息。

3. 未經(jīng)定作方許可，嚴(yán)禁承攬方使用本模具向除定作方或定作方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產(chǎn)生的一切直接損失和間接損失一律由承攬方負(fù)責(zé)；

4. 其它未盡保密事項(xiàng)，依定作方與承攬方簽訂的“保密協(xié)議”執(zhí)行。

十、違約責(zé)任

1． 如果承攬方方未能按五、2.1中規(guī)定的各階段的進(jìn)度完成模具制作及送樣，由承攬方承擔(dān)違約責(zé)任。每延誤一天，承攬方須付給定作方本合同總金額的2%作為罰金，罰金累計(jì)額最多不超過本合同模具總金額。

2． 如果因?yàn)槌袛埛降脑蛟斐沙袛埛教峁┙o定作方的產(chǎn)品的品質(zhì)達(dá)不到定作方的要求并且在組裝過程中導(dǎo)致其他物料的損失和報(bào)廢，承攬方全額賠償損失和報(bào)廢的物料及因此形成的人工/停線費(fèi)用。雙方可另行簽署<<生產(chǎn)用原材料/零部件采購合同>>進(jìn)行約定。

3. 如果因?yàn)槌袛埛降脑蛟斐沙袛埛教峁┙o定作方的產(chǎn)品的品質(zhì)和進(jìn)度達(dá)不到定作方的要求，使定作方及其客戶錯過了產(chǎn)品上市的最佳時(shí)機(jī)，或者定作方被迫因此取消此項(xiàng)目，從而使定作方及其客戶遭受嚴(yán)重的研發(fā)損失和備料損失，則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外，視實(shí)際情況承攬方另外承擔(dān)定作方直接及間接的經(jīng)濟(jì)損失。

4. 如承攬方因?yàn)椴豢煽咕芰Γò☉?zhàn)爭、火災(zāi)、罷工和中國法律規(guī)定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，定作方允許定作方免責(zé)。承攬方應(yīng)在不可抗拒力發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)以）書面形式通知定作方，并且承攬方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)2周以上，定作方有權(quán)取消本合同。

5. 其它未盡事宜：按《合同法》執(zhí)行。

十一、糾紛解決

對于實(shí)施本合同而發(fā)生的任何爭議,雙方首先通過友好協(xié)商解決, 如在30天內(nèi)協(xié)商不成,任何一方均可將爭議提交 市法院處理.

十二、本合同雙方須嚴(yán)格執(zhí)行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。

定作方: 承攬方:

代表: 代表:

年 月 日 年 月 日

勞動法中給廠里做報(bào)廢工件要怎么賠？

《工資支付暫行規(guī)定》　第十六條因勞動者本人原因給用人單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，用人單位可按照勞動合同的約定要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)濟(jì)損失的賠償，可從勞動者本人的工資中扣除。但每月扣除的部分不得超過勞動者當(dāng)月工資的20％。若扣除后的剩余工資部分低于當(dāng)?shù)卦伦畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)，則按最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付。

來料加工中的料件費(fèi)和加工費(fèi)怎么算的？

來料加工中的料件費(fèi)和加工費(fèi)是根據(jù)來料加工合同中的約定和上下游市場行情來計(jì)算的。
1. 人工成本、設(shè)備折舊和維護(hù)、場地租金等加工成本影響了加工費(fèi)的計(jì)算。
2. 料件費(fèi)的計(jì)算是要參考市場行情，同時(shí)還受到材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量以及質(zhì)量要求等多方面的影響。
3. 根據(jù)來料加工的合同約定，有的加工工廠可能會提供一些優(yōu)惠政策，如大批量加工、預(yù)付訂金等。
因此，來料加工中的料件費(fèi)和加工費(fèi)是根據(jù)多方面因素綜合考慮和計(jì)算的。

新車零件壞怎樣索賠？

如果你的新車出現(xiàn)了零件損壞的情況，可以按照以下步驟索賠：

1. 檢查損壞的零件：首先檢查損壞的零件是否是人為損壞，如果是，需要聯(lián)系車輛銷售商或制造商，并按照其要求進(jìn)行修復(fù)或更換。如果不是人為損壞，則可能是車輛本身的問題，需要聯(lián)系車輛制造商或授權(quán)維修中心。

2. 聯(lián)系車輛制造商或授權(quán)維修中心：如果無法確定損壞的零件是什么或如何進(jìn)行索賠，可以聯(lián)系車輛制造商或授權(quán)維修中心。他們可以提供有關(guān)索賠的詳細(xì)信息，并協(xié)助解決問題。

3. 準(zhǔn)備索賠文件：在聯(lián)系車輛制造商或授權(quán)維修中心之前，需要準(zhǔn)備一份索賠文件，其中包括車輛診斷報(bào)告、損壞的零件照片、維修記錄、保險(xiǎn)單等。

4. 提交索賠：一旦準(zhǔn)備好索賠文件，可以將其提交給車輛制造商或授權(quán)維修中心。他們將會檢查文件并確認(rèn)索賠是否被接受。

5. 支付索賠費(fèi)用：如果索賠被接受，可能需要支付一定的索賠費(fèi)用。這些費(fèi)用可能會根據(jù)損壞的零件數(shù)量和嚴(yán)重程度而有所不同。

請注意，索賠索賠時(shí)間可能會比較長，可能需要幾周或幾個月。因此，請保持耐心并耐心等待。

零件外包生產(chǎn)過程管理流程？

一，選合格的生產(chǎn)廠家。選的過程就是考核的過程，要考核生產(chǎn)廠家是否有完善的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，是否有完善的質(zhì)量管理體系，是否有完善的人員管理系統(tǒng)等，然后再看廠家是否這些流程在作業(yè)。

二，生產(chǎn)廠家選好后可以小批量下單，并簽訂好生產(chǎn)合同。

三，到生產(chǎn)廠家監(jiān)控生產(chǎn)過程，看廠家是否按時(shí)間按質(zhì)量在組織生產(chǎn)。

四，到生產(chǎn)廠家檢查產(chǎn)品質(zhì)量，合格后提貨。

我賣的激光切割機(jī)的重量與合同不符怎么辦？

我賣的激光切割機(jī)的重量與合同不符，你向可以賣家發(fā)函詢問清楚情況后再做下一步的打算。如果確實(shí)是不一致，可要求退貨并返還貨款并追究其違約責(zé)任。

除法律、行政法規(guī)規(guī)定采用書面形式的之外，口頭的承諾也算是合同，也同樣具有法律效力。但最大的問題是一但發(fā)生爭議，不利的一方就可能不承認(rèn)他的承諾，在證據(jù)不足的情況下，法院也難以支持。